杭州律师普法网---最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）

网站top图片


	首页 \| 新法速递 \| 行政法律 \| 司法解释 \| 婚姻法律 \| 劳动法律 \| 合同法律 \| 民法相关 \| 侵权赔偿 \| 诉讼方面 \| 刑法方面 \| 担保规定 \| 知识产权 \| 执行方面 \| 公司企业 \| 律师说法 \| 生活百科 \| 法律格言 \| 旅游栏目 \| 杭州区域 \| 设为首页 \| 加入收藏 \| 联系我们 \| 本站声明 \| 关于我们



=== 依法治国 ===	欢迎您光临本站！浙江叠胜律师事务所陈明律师竭诚为您解答法律问题，能为您的生活或事业排忧解难是我们最大的荣幸！您在本站可以查看常用的法律规定，还可查看律师说法栏目。您还可以在律师咨询栏目秘密向律师咨询案例，律师看到后会及时电话联系您，为您解答。另外，在本站还有奇闻轶事、生活杂谈、旅游景点介绍等栏目。本网站新运行，不足之处请提宝贵意见，多谢！	=== 以德治世 ===	－简体显示网页－0

律师说法

申请结婚登记证需要准备如下证件和书面材料：离婚登记需要符合的条件和需要准备的条件外国人在中华人民共和国收养子女登记办法中国公民收养子女登记办法、条件、手续、材料开设养老院等养老机构的要求、程序？申请工伤保险辅助器具配置的确认和程序婚姻当事人、律师、司法人员等查阅婚姻登记档案的手续职工年休假多长时间？工伤认定的条件、程序和需要提供的材料？劳动能力鉴定（伤残鉴定）的十个等级？工伤保险待遇有哪些？----《工伤保险条例》辩护律师以及其他辩护人的责任、作用是什么？有哪些权利？（刑事诉讼法）债权人可以撤销债务人离婚协议中放弃夫妻共同财产分配权的约定吗？对农村村民非法占地建住宅进行查处的主管单位是那个局？当事人以订立买卖合同作为民间借贷合同的担保产生纠纷按民间借贷起诉，还是买卖合同？乘客开门致人损害赔偿问题，保险公司\驾驶人\受害人\乘客的责任承担出于好意友好搭载同乘者发生交通事故赔偿比例问题最高人民法院将正式启用全国法院统一的电子诉讼服务平台行为人在裁判生效前转移财产逃避执行，构成拒不执行判决罪吗？非法请托人要求返还“请托费”和利息损失是否应当支持？章某诉何某离婚并返还彩礼67万元及花费损失8万元，能否得到支持？法院开庭时，哪些人可以或不可以旁听，庭审旁听需要遵守哪些规定？上诉的期间、条件、上诉状书写提交、上诉费缴纳、二审法院处理结果？通过点击“中国裁判文书网”对人民法院院的生效裁判文书进行检索、查询危险驾驶罪：未取得机动车驾驶证驾驶汽车又符合醉驾条件的的，一般不适用缓刑，不判缓。当事人向法院起诉，符合条件的可以申请司法救助：诉讼费缓交、减交或免交财产保全的必要性、条件、种类、担保、程序哪些法律文书可以申请人民法院强制执行？人民法院强制执行----限制高消费制度拾得他人遗失物是否需要返还？如果遗失物毁损、灭失是否需要承担赔偿责任？日工资、加班费、事假、年休假补偿的计算方法，不会算会吃亏的！请问：受理工伤认定的社保局行政部门是否有权确认劳动关系？被执行人不按生效法律文书履行给付义务，还应给付加倍利息，加倍利息计算方法，点击查看>>>> 当事人经过协议随便选择一个法院管辖之间的纠纷，是否有效？(协议管辖）

当前位置 >> 返回首页 >> 诉讼 >> 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法...

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）

(来源：转载点击率：323)

关键词：律师普法

友情提示：

1、本站法律法规等规范性文件等方面的材料均转载自网络公开媒体，难免存在疏漏之处，欢迎大家提出宝贵意见。

2、在本站发表咨询等内容，请不要发表侮辱毁谤他人的语言文字，以免造成侵权。本站保留随时删除和更改的权利。敬请谅解！

3、本站转载的内容仅供大家探讨，因法律问题涉及时效等诸多问题请不要在此直接引用，具体适用法律案件时请向律师电话或微信咨询。

4、如果您有案例，对于法条读不懂或不理解或不知道如何适用，或欲聘请律师代理，均可在本站“咨询”栏目咨询，也可以电话直通或微信联系

陈明律师

陈明律师，点击查看详细简介

人民法院诉讼费计算器>>>>>

　　法释〔2026〕12号

　　（2026年3月17日最高人民法院审判委员会第1969次会议通过，自2026年6月30日起施行）

　　为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建筑市场秩序，促进建筑业高质量发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，结合审判实践，制定本解释。
　　第一条建设工程施工合同订立时属于必须招标的工程项目，当事人未经招标订立合同，起诉时该工程项目不再属于必须招标的，人民法院不应仅以未招标而认定合同无效。
　　第二条在确定中标人前，招标人、投标人以意向书、会议纪要或者补充协议等形式就工程范围、工程价款等实质性内容进行谈判并且该投标人中标，或者发包人与承包人协商订立建设工程施工合同后又通过招标投标程序与承包人订立建设工程施工合同，人民法院应当依照招标投标法关于禁止串通投标、禁止先行就实质性内容谈判的规定认定中标合同无效。
　　第三条建筑施工企业出借资质或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，人民法院应当认定出借资质、允许使用本企业名义的合同无效。建筑施工企业主张约定的资质借用费、使用费的，人民法院不予支持。
　　建设工程质量合格，借用资质的单位或者个人参照其与建筑施工企业就支付工程款项的约定请求建筑施工企业支付折价补偿款的，人民法院依法予以支持。
　　第四条借用资质的单位或者个人以出借资质的建筑施工企业名义与发包人订立建设工程施工合同，发包人订立合同时不知道且不应当知道资质借用情形，借用资质的单位或者个人以该合同直接约束自己和发包人为由请求发包人支付折价补偿款的，人民法院不予支持。
　　借用资质的单位或者个人提供证据证明发包人订立合同时知道或者应当知道资质借用情形，就其施工的工程向发包人请求支付折价补偿款的，人民法院应当通知出借资质的建筑施工企业作为第三人参加诉讼或者同意其申请作为第三人参加诉讼，并根据发包人支付价款、借用资质的单位或者个人施工相关情况，判决发包人向借用资质的单位或者个人承担责任。
　　第五条借用资质的单位或者个人以出借资质的建筑施工企业名义购买建筑材料、建筑构配件和设备，租赁设备等，相对人请求该建筑施工企业承担民事责任，符合民法典第一百七十二条关于表见代理规定的，人民法院应予支持。
　　第六条承包人违反民法典第七百九十一条、建筑法第二十八条、第二十九条等有关禁止转包或者违法分包的规定，将其承包的工程转包或者违法分包，接受转包或者违法分包的单位或者个人参照转包或者分包合同请求承包人支付折价补偿款的，人民法院依法予以支持。接受转包或者违法分包的单位或者个人请求与其没有合同关系的发包人支付折价补偿款或者赔偿损失的，人民法院不予支持。
　　第七条借用资质的单位或者个人、接受转包或者违法分包的单位或者个人依据民法典第五百三十五条关于代位权的规定，以出借资质的建筑施工企业、转包人或者违法分包人怠于行使到期债权或者与该债权有关的从权利，影响其到期债权实现为由，向发包人行使代位权的，人民法院依法予以支持。
　　第八条参与工程建设的农民工依据《保障农民工工资支付条例》第二十九条、第三十条、第三十六条、第三十七条关于保障农民工工资支付的规定，请求建设单位和施工总承包单位、分包单位等施工单位先行垫付、先行清偿或者清偿拖欠工资的，人民法院依法予以支持。
　　第九条建设工程施工合同约定按照固定价格结算工程价款，当事人以约定的建设工期内人工费、主要建筑材料价格发生重大变化为由请求调整工程价款的，人民法院不予支持，但是当事人另有约定或者符合民法典第五百三十三条关于情势变更规定的除外。
　　第十条采用固定总价的建设工程施工合同解除后，当事人就质量合格的已施工部分工程价款没有约定且不能协商一致的，人民法院可以参照合同订立时建设工程所在地建设行政主管部门发布的计价标准、计价方法或者工程建设领域相关规范，确定承包人已施工部分工程价款占全部工程价款的比例，并以该比例乘以合同约定的固定总价确定承包人已施工部分工程价款。
　　第十一条民法典第七百九十三条第一款中的“参照合同关于工程价款的约定”，包括参照建设工程施工合同约定的工程价款金额、计价方式、支付时间、调整方法和结算方法等相关内容。
　　第十二条建设工程施工合同无效，建设工程质量合格，发包人和承包人就折价补偿款达成协议，一方当事人主张按照该协议确定双方权利义务的，人民法院依法予以支持。
　　发包人、承包人与接受转包或者违法分包的单位或者个人就折价补偿款达成协议，参照前款规定处理。
　　第十三条发包人与承包人约定工程价款按照审计机关的审计结果或者财政评审机构的评审结论确定，但是审计结果或者评审结论非因承包人原因未在合理期限内出具，或者承包人有证据证明审计结果或者评审结论与施工合同约定明显不符，承包人申请对工程造价进行司法鉴定的，人民法院应予准许。
　　前款规定的合理期限，当事人有约定的，按照约定；没有约定的，人民法院综合工程规模和工程造价金额、复杂程度等因素确定，但是该期限不得超过承包人提交竣工结算文件之日起一年。
　　发包人与承包人未约定工程价款按照审计机关的审计结果或者财政评审机构的评审结论确定，发包人请求以审计结果或者评审结论确定工程价款的，人民法院不予支持。
　　第十四条建设工程施工合同解除，承包人主张预留工程质量保证金以其应得工程价款为基数计算的，人民法院应予支持。工程质量保证金返还期限从承包人退场之日起算；施工合同在承包人退场后解除的，从解除之日起算。
　　建设工程施工合同无效且工程未完工，承包人主张预留工程质量保证金以其应得折价补偿款为基数计算的，人民法院应予支持。工程质量保证金返还期限从承包人退场之日起算。
　　第十五条建设工程施工合同解除后，发包人请求承包人移交施工现场、施工资料等的，人民法院依法予以支持。
　　承包人退场前，当事人申请证据保全的，人民法院应当依照民事诉讼法第八十四条的规定处理。
　　第十六条因承包人原因致使建设工程质量不符合约定，发包人未通知承包人修复而请求判令承包人先行支付修复费用的，人民法院不予支持。
　　承包人拒绝修复或者在合理期限内未修复至符合约定，发包人修复后请求承包人承担合理修复费用的，人民法院应予支持。
　　第十七条承包人请求确认享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院应当查明享有优先受偿权的工程价款数额及相应工程，并在判决主文中予以明确。
　　承包人就发包人原因造成的停工、窝工等损失主张享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。
　　第十八条承包人依据其与发包人订立的折价协议主张已经行使民法典第八百零七条规定的建设工程价款优先受偿权，同时符合下列条件的，人民法院应予支持：
　　（一）承包人施工的工程质量合格；
　　（二）建设工程可以折价；
　　（三）发包人逾期支付工程价款，经承包人催告后在合理期限内仍未支付；
　　（四）折价金额与折价时建设工程的实际价值基本相当。
　　第十九条建设工程价款债权的受让人就建设工程折价或者拍卖的价款主张优先受偿的，人民法院应当综合建设工程是否竣工验收合格、工程价款是否结算、债权转让合同是否有效、受让人是否已经支付了合理转让款等因素作出裁判。
　　第二十条建设工程毁损、灭失或者被征收，承包人就获得的保险金、赔偿金或者补偿金主张优先受偿的，人民法院应予支持。
　　第二十一条建设工程施工合同约定了发包人应当给付工程价款日期，当事人因工期顺延等客观原因协商变更给付日期，承包人主张自变更后的应当给付工程价款之日起算建设工程价款优先受偿权行使期限的，人民法院应予支持。
　　建设工程施工合同未约定发包人应当给付工程价款日期或者约定不明，但是当事人在结算协议中明确约定了应当给付工程价款日期，承包人主张自该日起算建设工程价款优先受偿权行使期限的，人民法院应予支持。
　　第二十二条人民法院审理建设工程合同纠纷案件中发现违法发包、转包、违法分包及资质借用等违法行为或者建设工程存在严重质量问题的，应当及时将相关情况、问题线索、证据等通报、移送有关建设行政主管部门；涉嫌犯罪的，应当将涉嫌犯罪线索移送侦查机关。
　　第二十三条本解释自2026年6月30日起施行。
　　本解释施行后，人民法院新受理的一审建设工程施工合同纠纷案件，适用本解释。
　　本解释施行后，最高人民法院以前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。

====打印本文====添加时间：2026-08-01 09:25:50 添加人员：陈明律师所属栏目：诉讼

上一篇：田螺的习性、药用价值、营养价值，以及田螺的清洗和食用方法

下一篇：下面已经没有文章了！

>>>随机显示如下内容：

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）

浙江省杭州市建德市简介及旅游名胜古迹

田螺的习性、药用价值、营养价值，以及田螺的清洗和食用方法

中国律师

律师温馨提示：

当您的合法权益遭到侵害时，请冷静以待，可以通过咨询专业律师，咨询相关法律问题，走适宜的维权之路，最大程度保护您的合法权益！如果有法律问题，请拨打电话联系我们,电话：13403240091 ，查看律师证、业务范围：点击查看

希望互相链接的站长请加微信：13403240091

友情链接：网站目录大全目录网第一目录网和平九宫网清洁目录八客导航网易企兴目录家居目录网故乡目录网地球吧目录

130网址导航 1000网址导航 九方网址导航 家家展馆网 126网址目录 九方目录网 站长目录网 指北导航网 北网导航网 书阁目录网

承德律师普法网

返回首页

网址：www.zjhzfl.com 地址：河北省承德市开发区、承德县下板城镇

联系电话：13403240091 邮箱：chenminglvshi@163.com 微信：（加电话13403240091）

工业和信息产业部冀ICP备2025137510号-1

公网安备13080502000190号查询域名：zjhzfl.com

您是第

位访问本站的用户,真诚欢迎您的光临,希望对您能有所帮助